Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Любой технологический процесс требует определенного расхода топлива, электрической и тепловой энергии, поэтому промышленные предприятия являются крупн...полностью>>
'Документ'
Дворец спорта «КВАНТ» адрес: г.о. Троицк в г. Москве, Октябрьский проспект д. 16Б. Проезд: от метро "Теплый стан" выход в город с первого вагона к авт...полностью>>
'Документ'
'Документ'
3. Данная форма может быть составлена в ином виде, но содержащая все вышеперечисленные сведения. Заявки оформленные ненадлежащим образом затрудняют ее...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:
Информация о документе
Дата добавления:
Размер:
Доступные форматы для скачивания:

Извещение № 120 ЭА

о проведении аукциона в электронной форме

Торги для субъектов малого предпринимательства, социально-ориентированных некоммерческих организаций

1. Реквизиты Заказчика, Уполномоченного органа

Государственный заказчик – Казённое учреждение Ненецкого автономного округа «Централизованный стройзаказчик»;

Место нахождения и почтовый адрес: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Выучейского, д. 36, (цокольный этаж); e-mail: ogu_csz@mail.ru;

Контактный телефон: (81853) 2-10-72, ответственное должностное лицо: Ударов Андрей Юрьевич.

Уполномоченный орган – Управление государственного заказа Ненецкого автономного округа;

Место нахождения и почтовый адрес: 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 27В, е-mail: zakaz@adm-nao.ru;

Контактный телефон: (81853) 4-01-91, ответственное должностное лицо: Щукин Александр Юрьевич.

2. Наименование объекта закупки, краткое описание объекта закупки

Наименование объекта закупки: выполнение работ по строительству объекта «Строительство приюта для бездомных животных в г. Нарьян-Маре» (далее – работы), в соответствии с частью III «Техническая часть» документации об аукционе.

Краткое описание объекта закупки:

Приют для бездомных животных состоит из административного здания, вольеров и выгулов.

Административное здания имеет в плане прямоугольную форму с размерами в осях 9,300х8,300 м. Здание одноэтажное с высотой от отметки чистого пола до низа перекрытия 2,500 м. Имеет 1 основной выход.

В здании предусмотрены следующие помещения: тамбур при центральном входе – 4,06 м2, коридор и прихожая – 12,63 м2, кухня – 11,02 м2, бойлерная – 1,6 м2, склад – 12,18 м2, санузел – 4,64 м2, лаборатория –10,44м2, склад – 12,18 м2.

Вольер имеет в плане прямоугольную форму с размерами в осях 48,160х4,100м. Постройка одноэтажная с высотой от отметки чистого пола до низа перекрытия 1,600-2,220м.

В вольере предусмотрено 40 теплых вольеров общей площадью 114,7м2.

3. Объем, место и сроки выполнения работ

Объем выполняемых работ:

Земляные работы:

- разбивка осей здания (административное здание);

- устройство щебеночного основания под фундаменты (административное здание).

Устройство оснований и фундаментов:

- устройство буронабивных свай (административное здание);

- осмотр ленточного железобетонного фундамента (административное здание);

- устройство гидроизоляции железобетонного фундамента (административное здание).

Стены:

- монтаж блок-контейнеров (административное здание);

- устройство скрытых соединений рубки бруса наружных и внутренних стен (вольеры);

- защита древесины антипиренами (вольеры);

- конопатка стен (вольеры);

- устройство гидроизоляционного слоя наружных стен (вольеры);

- устройство теплоизоляционного слоя наружных стен (вольеры).

Перекрытия:

- устройство основания из ПГС (вольеры);

- устройство бетонного пола (вольеры);

- устройство гидроизоляционного слоя перекрытий (вольеры);

- устройство теплоизоляционного слоя перекрытий (вольеры).

Кровля:

- устройство скрытых соединений деревянных элементов крыши (вольеры);

- защита древесины антипиренами (вольеры);

- устройство примыканий (вольеры);

- устройство пароизоляционного слоя (вольеры).

- защита древесины антипиренами (вольеры).

Инженерные сети:

- прокладка трубопроводов наружной канализации;

- утепление трубопроводов наружной канализации;

- устройство гидроизоляционного слоя трубопроводов наружной канализации;

- устройство деревянных коробов трубопроводов наружной канализации;

- устройство обмазочной гидроизоляции металлической емкости;

- устройство скрытых соединений деревянных элементов горловины септика;

- утепление септика и его горловины;

- устройство пароизоляционного слоя септика и его горловины;

- устройство облицовки листовой сталью септика и его горловины;

- прокладка кабеля электроснабжения в траншее;

- устройство сигнальной ленты;

- укладка асбестоцементных труб;

- установка основания под опоры освещения;

- устройство фундаментов под опоры освещения;

- монтаж опор освещения.

Благоустройство:

- устройство песчаной подготовки;

- устройство щебеночного основания;

- устройство прокладочного слоя из синтетического нетканого материала;

- устройство основания из цементно-песчаной смеси;

- устройство щебеночного основания под ростверк ограждения.

- устройство металлического каркаса ростверка ограждения;

- осмотр железобетонного ростверка ограждения;

- устройство гидроизоляции железобетонного ростверка ограждения.

Примечание: Подрядчик выполняет работы в соответствии с разработанной проектной документацией и проектом государственного контракта. Проектная документация доступна для изучения в электронном виде.

Место выполнения работ: Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, район полигона твёрдых бытовых отходов.

Сроки выполнения работ:

начало – в течение 10 дней с даты заключения контракта;

окончание – в течение 8 месяцев с даты заключения контракта.

4. Начальная (максимальная) цена контракта, источник финансирования закупки

Начальная (максимальная) цена контракта составляет: 16 751 600 (Шестнадцать миллионов семьсот пятьдесят одна тысяча шестьсот) рублей.

Источник финансирования закупки: Бюджет Ненецкого автономного округа. Законы Ненецкого автономного округа от 12.03.2014 № 11-оз, от 26.05.2014 № 39-оз («О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»).

Бюджетные ассигнования:

2014 г. – 8 132 500 рублей.

2015 г. – 8 619 100 рублей.

5. Предъявляемые участникам аукциона требования и исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками аукциона в соответствии с частями 1, 11 и 2 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон) (при наличии таких требований):

5.1. Наличие у участника аукциона действующего свидетельства, выданного саморегулируемой организацией, с правом выполнения следующих работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства*:

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)**:

33.3. Жилищно-гражданское строительство.

* нумерация в соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

** Сведения, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям ч. 1.1 ст. 55.8, ч. 7 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ.

5.2. Непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.

5.3. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке.

5.4. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика не принято.

5.5. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, являющегося объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

5.6. Отсутствие между участником закупки и заказчиком, уполномоченным органом конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, уполномоченного органа, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

5.7. Отсутствие в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

5.8. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, сформированном в порядке, действовавшем до дня вступления в силу Закона.

Документы, которые должны быть представлены участниками электронного аукциона в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона:

Копия свидетельства, выданного саморегулируемой организацией, с правом выполнения следующих работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства:

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

33.3. Жилищно-гражданское строительство.

6. Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

Аукцион в электронной форме (далее – аукцион).

7. Адрес электронной площадки

www.sberbank-ast.ru

8. Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки

1% от начальной (максимальной) цены контракта.

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки устанавливается в соответствии со статьей 44 Закона и пунктом 1.10 Раздела 1.1 документации об аукционе.

Участие в аукционе возможно при наличии на лицевом счете участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционе на счете оператора электронной площадки, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету в соответствии с частью 18 статьи 44 Закона, в размере не менее чем размер обеспечения заявок на участие в аукционе.

9. Размер обеспечения исполнения контракта и порядок его предоставления

30% от начальной (максимальной) цены контракта на срок выполнения работ по строительству объекта (до принятия заказчиком обеспечения исполнения подрядчиком гарантийных обязательств (без претензий));

10% от начальной (максимальной) цены контракта на 1 год в течение действия гарантии качества подрядчика на выполненные работы (предоставляется в течение 20 (двадцати) дней после подписания заказчиком акта приёмки законченного строительством объекта формы № КС-11 (без претензий)).

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки устанавливается в соответствии со статьей 44 Закона и пунктом 1.10 Раздела 1.1 документации об аукционе.

Участие в аукционе возможно при наличии на лицевом счете участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционе на счете оператора электронной площадки, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету в соответствии с частью 18 статьи 44 Закона, в размере не менее чем размер обеспечения заявок на участие в аукционе.

Срок действия банковской гарантии:

- срок действия банковской гарантии должен превышать срок исполнения контрактного обязательства подрядчика по строительству объекта на два месяца;

- обеспечиваемый банковской гарантией период исполнения гарантийных обязательств (1 год со дня получения заказчиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) должен превышать такой период на два месяца.

В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене государственного контракта, участник закупки, с которым заключается государственный контракт, предоставляет обеспечение исполнения государственного контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении аукциона или информацию, подтверждающую добросовестность участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Закона.

В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, требования об обеспечении исполнения государственного контракта к такому участнику не применяются.

Информация о банковском сопровождении контракта: не предусмотрено.

10. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов и ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе в части участия субъектов малого предпринимательства или социально ориентированных некоммерческих организаций

Участниками аукциона могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации в соответствии со статьей 30 Закона, соответствующие требованиям, установленным извещением и документацией об аукционе.

Участники закупки обязаны в составе второй части заявки представить декларацию о принадлежности к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям.

11. Условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами

Не предусмотрены.



Похожие документы:

  1. О проведении аукциона в электронной форме (1)

    Документ
    ... договора. Порядок проведения аукциона в электронной форме В аукционе в электронной форме могут участвовать только Участники, признанные Участниками аукциона. Аукцион в электронной форме проводится на ...
  2. О проведении аукциона в электронной форме (3)

    Документ
    ... ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ О ПРОВЕДЕНИИ Аукциона в электронной форме на право заключения договора на ... п/п Старая редакция Новая редакция Извещение о проведении аукциона в электронной форме Место подачи и срок окончания подачи ...
  3. Извещение о проведении аукциона в электронной форме

    Документ
    ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 1 Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Аукцион в электронной форме (электронный аукцион) 2 Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети ...
  4. Приложения к документации для проведения аукциона в электронной форме на Поставку перчаток медицинских в Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Детская городская поликлиника №51 "

    Документ
    Приложения К документации для проведения аукциона в электронной форме на Поставку перчаток медицинских в Санкт- ...
  5. Информация о проведении аукционов в электронной форме по продаже недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Одинцовский муниципальный район Московской области»

    Документ
    Информация о проведении аукционов в электронной форме по продаже недвижимого имущества, находящегося ... окончания приема заявок Дата аукциона Срок внесения задатка Начальная ... ), руб Информация об аукционе на сайте РФ о проведении торгов 1 Помещение, ...

Другие похожие документы..